Remplacement de portes d'immeubles et installation de visiophonie sur le patrimoine de m2A Habitat (PAT 2022)

Date limite de dépôt : 18 mars 2022

Date de publication : 16 février 2022

Avis d’appel public à concurrence

Marché de travaux

Pouvoir adjudicateur :

Pouvoir adjudicateur :

m2A Habitat OPH

20 boulevard de la Marseillaise – BP 1429 – 68071 Mulhouse Cedex

Tél : 03 89 36 28 40

Point de contact : Service Juridique et des Marchés Publics (Tél. : 03.89.36.28.73)

Date de publication :

16 février 2022

Date limite de réception des offres :

18 mars 2022 à 12h00

Objet du marché :

Remplacement de portes d’immeubles et installation de visiophonie sur le patrimoine de
m2A Habitat (PAT 2022)

Caractéristiques principales :

Il s’agit de travaux de :

• remplacement des portes de hall d’immeubles dans le cadre des travaux d’économie d’énergie
• remplacement de l’interphonie par de la visiophonie dans le cadre des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

à diverses adresses du patrimoine de m2A Habitat à Mulhouse.

Les travaux seront réalisés sur site occupé.

La consultation fait l’objet d’une décomposition en lots répartis de la façon suivante :

01	Remplacement des portes
02	Visiophonie

Chaque lot donnera lieu à un marché séparé.

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour les 2 lots.

Procédure :

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle, librement définie par le pouvoir adjudicateur. Une négociation pourra être menée sur tout ou partie des éléments de l’offre.

Durée du marché :

Le délai d’exécution des travaux est de 5 mois (dont 2 mois de préparation).

Conditions de financement :

Se référer au règlement de la consultation.

Renseignements relatifs à la situation juridique – capacité économique et capacité technique – références requises :

Se référer au règlement de la consultation.

Critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection :

Capacités techniques, financières et professionnelles.

Critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

1- Prix des prestations (50%)

2- Valeur technique (40%)

3- Performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté (10 %)

Se référer au règlement de la consultation.

Pièces de l’offre :

Se référer au règlement de la consultation.

Conditions de remise des offres :

Se référer au règlement de la consultation.

Dossier de consultation :

Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : https://www.marches-securises.fr  (ou suivre le lien ci-dessous).

Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer un compte sur la plateforme de dématérialisation où il renseignera notamment le nom de l’organisme soumissionnaire, et une adresse électronique afin de la tenir informée des modifications éventuelles intervenant en cours d’une procédure (ajout d’une pièce au DCE, envoi d’une liste de réponses aux questions reçues…).

Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir adjudicateur fait foi.

Procédure de recours :

Se référer au règlement de consultation